合作购销合同精选8篇

制定合同的目的是为了保障双方的合法权益不受侵害，合同是一种法律约束力的文件，用于确保交易的合规性和可执行性，以下是瑞文巴巴网小编精心为您推荐的合作购销合同精选8篇，供大家参考。

合作购销合同精选8篇

合作购销合同篇1

供方：____________________________

需方：____________________________

在平等互利原则基础上，双方友好协商，同意按照适用《____》签订并执行本合同。

1. 产品名称、数量、金额：

2. 质量标准及交货检验：质量符合国际二等玉米标准。容重≥____g∕1，水分≤____%，杂质≤____%，焦糊粒≤____%，不完善粒≤____%，无发热、虫蛀现象，色泽气味正常。

3. 交货地点：________平仓交货。

4. 交货时间：________年_____月_____日前，如遇不可抗拒力时间顺延。

5. 计重、包装：以双方实际交货数量为合同结算数量，散装。

6. 付款及期限：双方根据合同执行进度在合同生效之日起____个工作日内预付______万货款并于____月底前把货装完后____日内结清余款，供方提供全额增值税专用发票。

7. 合同有效期：至货款两清为止。

8. 合同责任：按《______》办理。本合同执行过程中适用不可抗拒力以及有关法律规定的免责条款;执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。如协商不成提交原告所在地人民法院诉讼。

9. 本合同一式两份，双方签字盖章生效;未尽事宜，双方协商解决。传真件有效。

供方(签字盖章) ：____________________________

需方(签字盖章)：____________________________

________________年___________月___________日

合作购销合同篇2

供方：(以下简称甲方)_______________________

需方：(以下简称乙方)_______________________

一、根据《合同法》有关条款，供需双方本着平等协商、互惠互利的原则，供方按如下条款向需方销售如下产品：

________________________________。

二、交(提)货地点及运输费用承担

由于供方厂内提货，运输费用需方自理。

三、计量检验标准

需方现场验货，供方计量装车。

四、结算方式

合同签订当日需方向供方指定账户打款________万元，合同剩余货款于一周内付清。需方根据实际拉运数量结算，供货完毕后需方付清货款，货款两清。供方根据实际出库重量开具增值税发票。

五、违约责任

任何一方违反本合同规定，均应按货款的________%向对方支付违约金。因违约给对方造成损失的，除支付违约金以外还须根据对方损失情况予以赔偿。

六、争议解决方式

双方如发生争议应当协商解决，协商不成的'，向供方所在地人民法院起诉。

七、其他约定事项

1、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同可以以传真方式签订，传真件与合同原件内容一致时生效，具有同等法律效力，货款两清后合同自然终止。

甲方(公章)：___________________乙方(公章)：________________________

法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：__________________

___________年________月________日______________年________月_______日

合作购销合同篇3

甲方：

乙方：

为了促进海南农业生产的发展，进一步完善海南农产品产、运、销一体化运作机制，提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平，充分满足全国城乡居民对海南反季节瓜菜的需求，甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则，就双方今冬明春海南反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议，供双方共同遵守。

第一条基本合作内容

1.1甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。

1.2甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜菜的运输和销售。

1.3甲方保证优先向乙方提供海南反季节瓜菜，平均日货量不低于50吨;乙方保证优先向甲方订购海南反季节瓜菜(甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外)。

1.4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源，以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。

第二条订货、数量及价格

2.1乙方每次订货可以电话、传真或电子邮件通知甲方，甲方同意再以电子邮件或书面传真确认，详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等，传真原件须乙方经办人签名并加盖乙方单位公章生效。

2.2乙方每次订货一般总量不少于5t货车标准配载(空运货物除外)，低于5t货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。

2.3甲方保证以最高优惠的价格向乙供货，在保证瓜菜品质的前提下尽可能降低瓜菜的收购成本价。具体瓜菜品种的具体收购价格和代理费由双方根据当时的市场行情确定。

第三条品种、等级、质量及包装

3.1乙方所需瓜菜的品种、等级和质量由双方按照中国绿色通道电子商务网所提供的海南农产品等级标准确定，没有标准的则由双方看样协商确定。

3.2甲方确定每次瓜菜的采收时间，确保所收购的瓜菜干净、新鲜，不掺杂土泥沙，没有农药和化肥等污染，符合绿色食品的标准，适合储藏和长途运输，完全满足乙方对瓜菜的时间和品质要求。

3.3瓜菜包装费用标准由双方根据不同的瓜菜品种和运输要求确定，包装物可由甲方负责提供，包装费用由乙方承担。需回收的包装物由乙方负责回收交还甲方。

第四条交货、验收、装车及运输

4.1甲方应在规定的时间和地点按时、按质、按量交货，并及时通知乙方，由乙方经办人根据双方确定的等级质量标准的包装要求验收。

4.2甲方负责组织人员根据承运人的要求及时装车并承担相应的责任和费用。甲方有义务协调因收购、装车等因素所引发的民事、交通纠纷、保证承运人、运输车辆及所装载瓜菜的安全和通行无阻。

4.3运输车辆一般由乙方负责调派。甲方可向乙方推荐本地承运人但须保所荐承运人的商业信誉和承运车辆的车况良好，适合承运乙方本次所订购的瓜菜。

第五条费用支付及结算方式

5.1乙方应在每次下单的当天，根据双方核定的费用总计以电汇、转账或现金方式支付给甲方(特殊情况下可放宽至乙方收货后的十天之内)

5.2甲方委托乙方代销瓜菜时，乙方只需担保货款的及时回收，而无须承担任何费用支出。瓜菜销售完毕后，乙方应在十天内向甲方支付其所得的全部款项。

第六条甲方的违约责任

6.1甲方所交货物的品种、数量、品质、质量或包装明显不符合双方确认的标准，甲方应向乙方支付货款总值------%的违约金并赔偿乙方相应的损失。

6.2甲方末能在规定的时间和规定的地点按质、按量交货而造成逾期交货，乙方有权提出折价处理或拒收全部瓜菜，并要求甲方承担乙方因此多支付费用和全部损失。

6.3因装车人员组织不力而延误时间造成损失或因收购、装车引发当地民事、交通纠纷而造成损失，甲方应承担因此而造成的所有费用支出和相应的损失。

6.4因甲方推荐的承运人和承运车辆所引发的事故、造成的过失和损失由甲方负完全责任，甲方应承担因此而造成的所有费用支出和相应的损失。

6.5甲方不能提供符合要求的包装物又末及时通知乙方准备，则包装费用和所造成损失全部由甲方承担。

第七条乙方的违约责任

7.1乙方如在下单后中途退货，应偿付甲方退货部分货款总值的%的违约金。因此造成甲方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。

7.2乙方无故拒收向甲方订购的瓜菜或接到甲方按照要求备齐瓜菜的通知后逾期验收，乙方应承担因此承担造成的所有相关损失和费用支出。

7.3因乙方末能在规定时间之内备好运输车辆而造成的费用支出和瓜菜的相应损失完全由乙方负责承担

7.4乙方在规定的时间内末进行验收或验收后末在规定的期限内提出异议，甲方均视为符合规定要求。

7.5乙方若因瓜菜质量、数量、品种、包装等不符合双方规定或因其它原因声明拒收，则不得擅动用甲方所收购的瓜菜，等候双方协调处理。乙方擅自动用即视为接收。

第八条其它补充条款

8.1由于不可抗拒的原因(包括天气、交通等非人为因素)造成单方违约的情况，由甲、乙双方友好协商决定解决办法。

8.2因为品种、质量、数量、包装及交货期限等原因而发生争议，双方应本着友好协商的原则共同解决，解决不了交由地质量监督机构处理。

8.3本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至________年五月三十一日止。

8.4甲、乙双方的任何一方要求变更或解除协议均须以书面形式及时通知对方，达成共识并妥善处理遗留问题。

甲方：(盖章)

通讯地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：户名：

帐号：

代表：(签字)

日期：________年____月____日

乙方：(盖章)

通讯地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

户名：

帐号：

代表：_____________(签字)

日期：________年____月____日

合作购销合同篇4

甲方：

乙方：网络科技产业有限公司

第一条基本合作内容

1.1甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。

1.2甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜菜的运输和销售。

1.4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源，以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。

第二条订货、数量及价格

2.2乙方每次订货一般总量不少于5t货车标准配载(空运货物除外)，低于5t货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。

第三条品种、等级、质量及包装

3.1乙方所需瓜菜的品种、等级和质量由双方按照中国绿色通道电子商务网所提供的海南农产品等级标准确定，没有标准的则由双方看样协商确定。

第四条交货、验收、装车及运输

4.1甲方应在规定的时间和地点按时、按质、按量交货，并及时通知乙方，由乙方经办人根据双方确定的等级质量标准的包装要求验收。

第五条费用支付及结算方式

5.1乙方应在每次下单的当天，根据双方核定的费用总计以电汇、转账或现金方式支付给甲方(特殊情况下可放宽至乙方收货后的十天之内)

第六条甲方的违约责任

6.1甲方所交货物的品种、数量、品质、质量或包装明显不符合双方确认的标准，甲方应向乙方支付货款总值------%的违约金并赔偿乙方相应的损失。

6.4因甲方推荐的承运人和承运车辆所引发的事故、造成的过失和损失由甲方负完全责任，甲方应承担因此而造成的所有费用支出和相应的损失。

6.5甲方不能提供符合要求的包装物又末及时通知乙方准备，则包装费用和所造成损失全部由甲方承担。

第七条乙方的违约责任

7.1乙方如在下单后中途退货，应偿付甲方退货部分货款总值的%的违约金。因此造成甲方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。

7.2乙方无故拒收向甲方订购的瓜菜或接到甲方按照要求备齐瓜菜的通知后逾期验收，乙方应承担因此承担造成的所有相关损失和费用支出。

7.3因乙方末能在规定时间之内备好运输车辆而造成的费用支出和瓜菜的相应损失完全由乙方负责承担

7.4乙方在规定的时间内末进行验收或验收后末在规定的期限内提出异议，甲方均视为符合规定要求。

第八条其它补充条款

8.1由于不可抗拒的原因(包括天气、交通等非人为因素)造成单方违约的情况，由甲、乙双方友好协商决定解决办法。

8.2因为品种、质量、数量、包装及交货期限等原因而发生争议，双方应本着友好协商的原则共同解决，解决不了交由地质量监督机构处理。

8.3本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至20__年五月三十一日止。

8.4甲、乙双方的任何一方要求变更或解除协议均须以书面形式及时通知对方，达成共识并妥善处理遗留问题。

甲方：(盖章)

通讯地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：户名：

帐号：

email：

代表： (签字)

日期：年月日

乙方：网络科技产业有限公司 (盖章)

通讯地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

户名：网络科技产业有限公司

帐号：

email：

代表：_____________(签字)

日期：年月日

合作购销合同篇5

供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

为了加强供、需双方合作关系，本着互惠互利、共同发展原则，在自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本协议，就供货的.有关事宜达成如下协议：

1、供方根据需方的实际需要为需方提供相应的材料或设备;

2、质量标准一般定义为：符合国家质量标准或国家相应的标准要求。需方对实际供货有特殊要求时，需给供方提供的清单说明，供方保证同等产品、同一个地区价格给需方是最低、最优惠价，如发现同等产品、同等质量价格比其他供应商高的需方有权力终止供货协议;

3、供货方式：供方讲所需设备或材料的清单提供给需方，需方收到清单后根据设备或材料的清单给需方报价，确认无误后供方方可给供方供货;

4、货物运输方式和验收：运费由需方承担，送到供方指定地点，需方对供方所供的每批货品应进行验收，因质量问题供方条件退货或更换合格产品;

5、付款方式：需方按供方要求向指定地点供货后，经需方验收合格后。需方签由供方提供的送货单，每月25号后供、需双方进行核对，核对无误后供方开具增值税发票，需方均可向供方汇款;

6、本协议一式二份，供、需双方各执一份;

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合作购销合同篇6

甲方：______________

乙方：______________

甲方决定向乙方购买优质大米，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

一、合同期限

1、合同签订之日起生效，乙方在合同生效起组织产品的供应。

2、合同期限为合同签订之日起至甲方领取完所购买的大米为止。

二、购买数量及金额

1、购买数量：甲方向乙方采购大米_____担，其中每担人民币_____元。共计人民币_____元。

2、甲方在合同签订之日付给乙方大米所有款项，乙方负责保管大米直至甲方领取完所购大米。

三、大米质量要求

1、大米质量须严格按照合同签订时所送样品供应；物价的变化不影响所供应的大米质量。

2、大米的重量应足斤足两，每包大米重量正常误差必须低于___%；若经我方抽查发现有短斤缺两或破包、受潮等现象，将给予整批大米退回。

以上大米质量和重量等相关方面未达到要求者，应无条件退回，所产生的一切费用由供货商自理，并及时按要求更换大米。

四、违约责任

1、甲乙双方若有违反本协议的约定、造成对方经济损失的，对方有权要求违反方给予一定经济赔偿，并责令违反方限期解决或整改，逾期未解决或整改的，经济受损方有权终止本协议，并依法追究其法律责任。

2、协议书签订后若乙方提供的大米出现质量、卫生等问题，甲方有权对乙方按次数进行人民币___元至___元不等金额的处罚；严重者，按实际情况进行不同程度的处罚或追究其法律责任。处罚款可从乙方的结算款中扣除。

3、甲乙双方任何一方若无法律依据而提前终止协议的，违约方应赔偿对方___%（按月总数量应付款的金额计算）的违约金；造成对方经济损失的，应给予相应损失的经济赔偿。

五、附则

1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方另行商定。

2、本合同___式___份，甲乙双方各执___份，每份具有同等法律效力。

3、本合同自签订之日起生效。

甲方签署：___________

签约时间：___________

乙方签署：___________

签约时间：___________

合作购销合同篇7

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

经甲乙双方协商一致，甲乙双方就粉煤灰购买事宜达成协议具体如下：

一、双方的权利、义务：

乙方负责电厂供灰等一切相关联系事宜，由于电厂实际生产能力不受乙方控制，所以乙方不保证数量。甲方将全部履行北京久荣祥与电厂购货合同中义务条款的所有相关内容。

二、灰款结算及付款方式：

灰款预付款形式：甲方按照乙方提供的账号（北京久荣祥物资有限公司）将灰款汇入，再由久荣祥物资有限公司转入电厂拉灰账户供甲方拉灰使用，此款不得挪用。

甲方预付业务费50000元作为保证金，打入北京久荣祥物资有限公司账号，此款作为甲方未能按期支付乙方业务费的情况下提取、支付业务费，不得挪用。

三、业务费计算方法：

甲方承诺夏季每月五百吨（含）以内按每吨22元（税后）计算业务费，超出五百吨以上部分按每吨27元（税后）计算，涉及的相关税费甲方负责。

四、业务费支付方法：

每月21日结账后，25日甲方以现金形式付清乙方当月业务费，不得拖欠，否则乙方有权提取业务费保证金并停止甲方拉灰，直至甲方付清业务费并补齐业务费保证金。

五、违约责任：

甲方若不能按时按量将电厂分配的灰量拉走，由此給乙方造成的全部损失均由甲方负责。若因甲方违反电厂的相关规定，造成停止拉灰的事实，停止拉灰期间甲方按20xx元/车/2日向乙方赔偿损失，单独支付或从业务费保证金中扣除。在合同期内，乙方若将灰转给他人给甲方造成的损失均由乙方负责。

六、合同期限自20xx年3月18日至20xx年11月20日。

七、甲方于20xx年11月10日先行向乙方结算支付20xx年10月21日至20xx年11月9日实际业务费；20xx年11月10日至20xx年11月20日费用于20xx年11月21日结清，同时甲方归还电厂核发车辆及人员通行证。否则乙方可提取业务费保证金。

八、20xx年的合作意向，乙方将优先与甲方协商签订。

九、本合同一式叁份，双方各持一份,北京久荣祥物资有限公司一份。

十、如本合同发生争议，可到大兴区人民法院诉讼解决。

甲方：乙方:

20xx年3月18日

合作购销合同篇8

甲方：(公司名称)

营业执照号：________________ 地址：________________

法定代表人：________________ 电话：________________

身份证号：_______________________

乙方：(公司名称)

营业执照号：________________ 地址：________________

法定代表人：________________ 电话：________________

身份证号：_______________________

经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：

一、协议执行期限：

本协议又甲乙双方自行商谈，执行期限为______年___月___日至_____年___月___日

二、甲方权利：

1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。

4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

三、甲方责任：

1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。

2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。

3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

四、乙方权利：

1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通，确保工程的顺利进行。

2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款，确保工程的顺利进行。

五、乙方责任：

1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。

2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。

3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

六、工程变更：

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由同

双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

七、工期延误：

6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：

(1)工程量变化或设计变更;(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位或甲方同意工期顺延及其它情况的;(3)不可抗力;

6.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

(3)甲方责任造成工期延误的其他情况。

6.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

八、质量标准

工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的相关标准执行。

九、工程验收

在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。

十、工程支付款：

(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的'40% 进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款 5%,即_________元

(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验

收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即 _______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

(3)其他支付方式：11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，

发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。

十一、违约责任：

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。十二、附则：

1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式________份，双方各执________份。

4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)