简单的劳务分包合同6篇

通过拟定一份详细的合同，可以保证双方的权益不会受到任何损害，一份完善的合同可以确保双方的权益得到保护，下面是瑞文巴巴网小编为您分享的简单的劳务分包合同6篇，感谢您的参阅。

简单的劳务分包合同6篇

简单的劳务分包合同篇1

发包方(全称)：_________

承包方(全称)：_________

根据公司内部实行单项工程承包管理规定和公司(中标)所签建设工程合同，就本工程承包具体事宜达成如下条款，共同遵守。

一、工程名称：____

二、工程内容：____

三、承包内容：

1、工程造价：

对外预算值：____元

人工费(见协议书)：____元

材料费(见明细)：____元

机械费：____元

分公司管理费：____元

税金：

工程利润：____元

(注：以上数值为预算价，最终以甲方决算值为准进行调整)

2、合同工期：

___年___月____日～___年___月___日

3、工程质量：

(1)质量等级：

(2)质量管理：

承包方应严格按照施工图、合同、变更、纪要和国家工程质量验收标准进行施工。全面贯彻实施iso9001-20____质量管理体系，严格按质量手册程序开展质量管理工作，各队或项目部均应设专职质量检查员，并对重点工程、关键工序要旁站监督、检查、对各种报验及报验程序的检查。若发生质量事故按甘肃铜城工程建设有限公司工程质量奖惩细则管理规定处理。工程竣工前，须经质量技术部验收合格后，方可对外交工。

4、安全生产：

承包方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，执行jgj59-99标准，在安全生产许可证的'范围内进行施工，按照甘肃铜城工程建设有限公司《安全生产管理制度》必须做到：

(1)开工前由承包方配合安全管理部按照施工合同购买工程意外伤害保险。

(2)定安全生产责任制，以确定安全目标，按照要求制定安全技术措施，做到安全技术交底，制定安全急救援预案。

(3)上岗前严格执行三级安全教育制度，做到考核、教育、记录齐全。

(4)对分包、劳务供方队伍执行《外来施工队伍、临时用工管理》细则的规定进行安全教育，考核合格后，由负责人签订安全生产合同，在合同范围内接受安全监理，严格按照安全标准组织文明施工。

(5)若发生安全事故按甘肃铜城工程建设有限公司《安全管理制度》处理。对分包劳务供方队伍的安全事故，记入承包方的安全考核，同等对待。

(6)按期完成各阶段安全备案，工程竣工时，须办理安全评价书后交工。

5、文明施工：

承包方应严格按照《甘肃省建设工程文明施工管理暂行规定》(甘建施〔20____〕331号文件)的要求执行。

(1)场容场貌：现场围栏及出入、现场标志、现场院布置、场地道路及排操作面及楼层，均应按文明施工要求设置。

(2)料具管理：施工机具设备保养应符合基本标准要求。

(3)环境卫生：施工现场防大气污染、防水污染、防噪声污染，应制定措施，加强施工现场厕所及饮用水管理。

(4)综合治理;治理与保卫，文明施工教育，成品保护，职工遵纪守法，宿舍管理均应符合标准。

(5)消防：现场的消防及设施配备完整，及时执行办理有关手续，严格执行照火管理制度。在施工过程中，乙方因违反消防条例法规造成的火灾事故，由乙方负责。

四、工程价款支付：

1、承包方必须按标准做好工程进度款的审批手续。

2、发包方与承包方共同催要工程款，当工程款到位后，承包方优先使用。

五、其它：

1、承包方应接受总公司各部门监管，严格遵守公司各项管理制度，若违反按公司规定处罚，从分公司费用中扣除。

2、本合同一式6份，发包方5份(综合办公室1份，计划经营部1份，质量管理部1份，安全管理部1份)，承包方1份。

附件：

1、项目部组成人员名单

2、预决算值(包括材料)

3、分包队伍协议书

发包方：____

代表：____

承包方：____

代表：____

监督单位：____

计划经营部：____

质量技术部：____

安全管理部：____

二零____年____月____日

简单的劳务分包合同篇2

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲乙双方经充分协调，就甲方所有的xxx镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于xxx镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进行经营，具体设备详见清单。

二、乙方承包期限为30年，时间自______年______月______日至______年______月______日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。

三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进行经营活动。

四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的.经营环境，保证乙方正常运营。

五、乙方负责对其水电站的设备进行维护，修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。

六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担，乙方承包后的债权债务由乙方承担。

七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。

八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。

九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进行合理清算，并优先由乙方进行继续承包。

十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。

十一、本合同一式份，双方各执一份。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

日期：

简单的劳务分包合同篇3

甲方:

乙方:

因工程需要，甲方将标段的渠道的工作分包给乙方施工，为了维护双方的权利和利益，明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:

一﹑承包方式:单包工。

二﹑工作内容及单价:

1. 渠道，单包人工费元/米;

2. 渠道，单包人工费元/米;

3. 渠道，单包人工费元/米;

4. 渠道，单包人工费元/米;

5. 渠道，单包人工费元/米;

6. 渠道，单包人工费元/米;

7. 渠道，单包人工费元/米;

8. 渠道，单包人工费元/米;

9. 渠道，单包人工费元/米。三﹑付款方式:

四﹑工期和人员要求力争在年月日内完成。

五﹑安全要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故，医疗费用由乙方自己承担。

六﹑质量要求

观感质量按照验收规范及现行的验收规范执行; 乙方所做的所有渠道等其他工程保证能够通过农业综合县、市和省级的验收;工完场清，爱护现场成品。

七、其它未尽事宜，双方协商解决。

八、一式二份，双方各执一份：工完款清合同自动失效.

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

简单的劳务分包合同篇4

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工作内容：

4、承包方式：单价承包。

简单的劳务分包合同篇5

本协议在执行中发生争议，由双方协商解决，协商不成，可由仲裁机关或法院判决。

简单的劳务分包合同篇6

发包方(全称)：

承包方(全称)：

根据公司内部实行单项工程承包管理规定和公司(中标)所签建设工程合同，就本工程承包具体事宜达成如下条款，共同遵守。

一、工程名称：

二、工程内容：

三、承包内容：

1、工程造价：

对外预算值：xx元

人工费(见协议书)：xx元

材料费(见明细)：xx元

机械费：xx元

分公司管理费：xx元

税金：

工程利润：xx元